ORDINANZA N. 5191

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 3566 T	LOCALITÀ centro abitato
data 12.12.2006	CIRCOSCRIZIONE N. tutte
prot. n.	FB45/B/parcheggisuolo/quadro2007

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Vista la richiesta presentata dal Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo, relativa ad interventi limitati di manutenzione riguardanti le carreggiate stradali e di interventi urgenti su suolo pubblico per l'anno 2007;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

dal 01.01.07 al 31.12.07

nei tratti di vie, piazze, corsi e vicoli della città ove siano previsti lavori di manutenzione stradale

· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, per un massimo di quattro ore a discrezione del Direttore dei Lavori del Civico Ufficio Tecnico, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto merci per il rifornimento degli esercizi commerciali, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza dovrà essere effettuata osservando le seguenti modalità:

· l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

· la chiusura al transito veicolare non dovrà interessare tratti di via superiori ad un isolato o tratto di strada superiori a m 200;

· la chiusura al transito veicolare non dovrà avvenire contemporaneamente su due vie confluenti e non dovrà interessare aree di incrocio;

· inoltre per l'esecuzione dei lavori dovrà essere data comunicazione al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Servizi - con congruo anticipo e fornita segnalazione all'ufficio Regia Cantieri (RECA);

· per l'esecuzione dei lavori nel periodo natalizio l'attuazione della presene è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione, in deroga alla circolare di sospensione dei lavori durante tale periodo;

· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)